Areva

Areva
Areva
Logo de Areva

Logo de Areva
Création 2001
Forme juridique Société anonyme à conseil de surveillance et directoire
Slogan « Experts en énergie. »
Siège social Drapeau de France Paris (France)
Direction Luc Oursel, président du directoire.
Actionnaires Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (73,03 %), État français (10,17 %), KIA (4,82 %), CDC (3,32 %), EDF (2,24 %)
Activité Énergie
Produits EPR, ATMEA
Filiales Areva NP, Areva NC, Areva TA
Effectif 47 850 (décembre 2010)[1]
Site web www.areva.com
Capitalisation 8 664 millions d’euros (au 31 décembre 2010)
Dette 3672 millions d'euros (Décembre 2010)
Chiffre d’affaires 9,104 milliards d'euros (2010, hors T&D)
Résultat net 986 millions d'euros (2010, hors T&D)[2]

Areva est un groupe industriel français spécialisé dans les métiers de l'énergie électrique d'origine nucléaire. Cette entreprise est présente au niveau international avec un réseau commercial dans 100 pays et une présence industrielle dans 43 pays.

Ses activités sont essentiellement liées à l'énergie nucléaire (extraction de minerai d'uranium, élaboration de combustibles nucléaires, construction de réacteurs, traitement des combustibles usés, exploitation nucléaire, propulsion nucléaire, transport des matières radioactives...) et dans une moindre mesure à d'autres formes d'énergies (éolienne par exemple).

Le groupe est principalement constitué de six filiales :

  • Areva NC (Nuclear Cycle), spécialisé dans le cycle du combustible nucléaire, anciennement Cogema.
  • Areva NP (Nuclear Power) s'occupe de conception et construction de centrales nucléaires, fourniture de combustible et de services de maintenance et de modernisation, anciennement Framatome ANP.
  • Areva TA, réalisation de réacteurs de recherche et de systèmes nucléaires de propulsion, anciennement Technicatome.
  • Euriware, société de conseil, intégration de systèmes, infogérance évolutive et filiale à 100 % d'Areva.
  • Areva renouvelables, jeune pousse dédiée aux énergies renouvelables.
  • Areva Med contribue à la lutte contre le cancer en développant des méthodes innovantes de production de l'isotope 212 du plomb (212 Pb).

Areva est constituée en Société Anonyme détenue à plus de 80 % par l’État français: Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives 73 %, État français en propre 10,2 %, Caisse des dépôts et consignations 3,3 %, EDF 2,2 %.

Son président est Luc Oursel depuis le 1er juillet 2011.

Sommaire

Métiers

En 2010, Areva compte environ 48 000 employés et contrôle un grand nombre de filiales[3].

Pour aligner son organisation opérationnelle sur sa stratégie, le groupe l’a changée en 2010. Son activité est désormais divisée en 4 Business Groups :

  • Mines-Amont,
  • Réacteurs et Services,
  • Aval,
  • Énergies Renouvelables.

Ces Business Groups regroupent eux-mêmes plusieurs activités.

Areva a par ailleurs créé une Direction Ingénierie et Projets transverse aux activités nucléaires[4].

Avant sa réorganisation, Areva disposait d’une filiale de transmission et de distribution d’électricité (T&D). Ce pôle regroupait des activités de production, d’installation et de maintenance des équipements ainsi que les opérations de transmission et distribution d’électricité, en haute et moyenne tension. T&D a été vendu en juin 2010 aux groupes industriels Alstom et Schneider Electric[5].

Le BG Mines - Amont

Le Business Group Mines-Amont compte 14 029 salariés dans le monde et représente 41% du Chiffre d’Affaire d’Areva. Ce BG est divisé en quatre « Business Units » (BU), chacune dédiée à une activité située en amont de la production électrique d’origine nucléaire :

  • La BU Mines recherche et extrait le minerai d’uranium, le purifie pour le transformer en un concentré solide (le « Yellow Cake ») et réaménage les anciens sites miniers en fin d'exploitation. Areva exploite des mines au Canada, au Kazakhstan et au Niger.
  • La BU Chimie a pour principal métier la conversion de l’uranium naturel en hexafluorure d’uranium (UF6). Cette étape de conversion est un préalable au procédé d’enrichissement, dans la production de combustible nucléaire. La BU Chimie produit également (via la filiale Comurhex) différents produits fluorés utilisés dans l’industrie.
  • La BU Enrichissement. L’hexafluorure d’uranium produit par la BU Chimie ne contient que 0,7 % d’uranium 235 : l’enrichissement de l’uranium naturel consiste à concentrer cette teneur pour la faire s’élever entre 3 et 5 %. Deux procédés différents sont actuellement utilisés pour l’enrichissement. Areva, qui utilisait jusque-là la diffusion gazeuse, utilise la technologie de centrifugation dans sa nouvelle usine Georges-Besse II. Cette usine est entrée en production au cours du premier semestre 2009 sur le site nucléaire du Tricastin.
  • La BU Combustible réalise la dernière étape de la fabrication du combustible nucléaire : elle fabrique et vend du combustible classique à l’oxyde d’uranium naturel enrichi, mais également du combustible MOX (Mélange d’OXydes) et du combustible URE (Uranium de Retraitement Enrichi), produit à partir du recyclage de combustibles usés.


Le BG Réacteurs et Services

Le BG Réacteurs et Services compte près de 17 000 salariés et a généré 38 % du chiffre d’affaires d’Areva en 2010[6]. Ce BG est organisé autour de 3 segments de marchés :

  • Nouvelles Constructions : projets de construction de nouveaux réacteurs nucléaires ;
  • Bases installées : solutions et produits pour les parcs nucléaires existants et futurs dont la conception et la fabrication de systèmes de détection et de mesure de la radioactivité ;
  • Propulsion et Réacteurs de recherche : propulsion navale, réacteurs de recherche et systèmes vitaux de contrôles commande pour les transports.

C’est au sein de ce BG que sont conçus:

  • les réacteurs nucléaires à eau légère de type REP et REB (les principaux types de réacteurs actuellement utilisés dans le monde) ainsi que deux types de réacteurs dits de 3e génération, l’EPR et le SWR-1000.
  • les composants pour les centrales nucléaires : cuves, générateurs de vapeur, mécanismes de régulation de la réaction…
  • les appareils de mesures nucléaires : systèmes de détection et de mesure de la radioactivité, de surveillance des installations nucléaires, de radioprotection, etc.


Le BG Aval

Le BG Aval a représenté en 2010 environ 19 % du chiffre d’affaires d’Areva, soit 1 709 millions d’euros. En fin d'année 2010, il comptait 10 931 salariés[7]. Ses activités concernent le traitement et le recyclage des combustibles usés, après utilisation dans les réacteurs.

  • La BU Recyclage récupère les matières valorisables (uranium et plutonium) des combustibles usés afin de les recycler sous forme de combustibles MOX ou d’UO2 dans les réacteurs nucléaires.
  • La BU Valorisation des sites nucléaires organise l’assainissement d’équipements et d’installations et pilote le démantèlement de sites à l’arrêt.
  • La BU Logistique conçoit et fabrique les emballages pour le transport et l’entreposage des matières nucléaires et organise leur transport.
  • La BU Assainissement prend en charge la maintenance d’installations, la décontamination, et le démantèlement de sites.

Le BG Energies Renouvelables

Le BG Energies Renouvelables a représenté en 2010 environ 2 % du chiffre d’affaires d’Areva. Il employait, fin 2010, 1 176 collaborateurs. Le BG Energies renouvelables est constitué des activités liées à l'éolien (et plus particulièrement éolien off shore), aux bioénergies, au solaire (solaire thermique à concentration) et à l'hydrogène comme vecteur énergétique et solution de stockage.

  • Eolien : Areva Wind (ex Multibrid) propose une turbine de 5 MW qui équipe le parc offshore d’Alpha Ventus, au large de l’Allemagne[8]. Le groupe totalise 600 MW programmés dans les grands parcs en construction en Europe. Areva a signé un contrat avec Wetfeet Offshore Windenergy pour la fourniture de 80 turbines M5000 du parc éolien offshore Global Tech 1 pour un montant de plus de 800 millions d’euros, ainsi qu’un protocole d’accord pour la fourniture de 40 éoliennes pour le parc Borkum West II (200 MW), 2e phase du parc Alpha Ventus[9].
  • Solaire : en 2010, Areva a acquis la société Ausra, Inc., aux États Unis, spécialisée dans les solutions du solaire thermique de concentration à grande échelle pour la production d’électricité, l’injection de vapeur solaire dans les centrales et la production de vapeur pour des applications industrielles[10]. Areva a d’importants projets en cours à l’international, par exemple en Australie (installation d’un générateur de vapeur solaire de 44 MWe , destiné à être une extension d’une centrale thermique au charbon)[11].
  • Bioénergies : cette activité consiste à concevoir et fournir clé en main des centrales à biomasse, c’est-à-dire valorisant des déchets d’origine végétale ou animale en les transformant en énergie[12]. Areva compte 100 centrales bioénergies en service ou en cours de construction dans le monde[13].
  • Hydrogène : l’hydrogène permet de produire une énergie propre et de la gérer en fonction de la demande. Pour développer son utilisation, Areva, par l’intermédiaire de sa filiale Helion, développe des solutions de production d’hydrogène basées sur l’électrolyse de l’eau et des solutions de production d’électricité utilisant des piles à combustible[14]. Helion participe à plusieurs programmes de recherche avec l’Agence Nationale pour la Recherche[15], des groupes industriels, des laboratoires de recherche français[16]


Autres activités et participations

  • Diverses participations (au 31 décembre 2010)[17] :
    • Areva Koblitz, spécialiste reconnu de solutions intégrées de biomasse pour la production et la production mixte d'électricité. Depuis mai 2011, Areva détient 100% du capital de sa filiale Areva Koblitz, “spécialiste reconnu de solutions intégrées de biomasse pour la production et la production mixte d'électricité” selon l'équipementier nucléaire français[18].
    • Eramet à hauteur de 25,63 %
    • Safran à hauteur de 1,99 %
    • Suez Environnement à hauteur de 1,41%

Areva dans le monde

Le siège d'Areva rue Lafayette à Paris

Sites et implantations

Areva exerce ses activités sur 44 sites industriels principaux[19] :

La répartition des implantations est très variable selon les activités. Les activités minières sont réparties au Niger, au Canada et au Kazakhstan. Les BU Chimie et Enrichissement, ainsi que Traitement, Recyclage ou Assainissement sont implantées uniquement en France. La BU Combustible en France, mais également en Europe hors France et aux États-Unis.

Areva aux États-Unis

Areva est implanté aux États-Unis à travers 42 sites, à la fois industriels et commerciaux, dans 20 États. Le groupe emploie 5 750 salariés aux États-Unis, où son chiffre d’affaires s’élève à 2 milliards de dollars en 2007[20].

Areva s’est d’abord implanté aux États-Unis à travers les prestations et services proposés aux acteurs du nucléaire :

  • Sa filiale TN International est leader sur le marché américain de l’entreposage intermédiaire des combustibles usés.
  • Le groupe est actif sur le marché de l’assainissement des sites nucléaires en cours de démantèlement. Il est notamment sous contrat avec le DOE (Department of Energy) pour la reprise et le conditionnement de déchets anciens entreposés sur le site d’Hanford (État de Washington).
  • La société américaine Canberra, devenue filiale d’Areva en 2001, est aujourd’hui leader mondial pour la fourniture de solutions de mesure nucléaire pour la sûreté et la sécurité (produits de détection de matériels radioactifs, équipements spécialisés pour les laboratoires et usines du cycle nucléaire, solutions pour la surveillance de la contamination des matériaux et de l'environnement…).

Le 8 août 2005, les États-Unis ont adopté l’Energy Policy Act (loi sur l’Énergie), qui inclut notamment un certain nombre de mesures pour encourager les électriciens à construire de nouveaux réacteurs. Areva espère profiter de cette tentative de relance du programme nucléaire américain pour promouvoir sa technologie, et en particulier son réacteur EPR.

En 2005, Areva et Constellation Energy, l’un des principaux électriciens américains, ont créé la co-entreprise Unistar Nuclear, qui a pour mission de promouvoir et commercialiser la technologie EPR aux États-Unis. En 2006, Unistar a annoncé un accord entre Areva et BWX Technologies, acteur américain de l'industrie nucléaire, pour la fabrication de composants pour l’EPR américain. Des électriciens américains, comme Ameren ou Fresno, ont alors exprimé leur intérêt pour la construction d’EPR. Areva déposé le 11 décembre 2007 un dossier de certification du réacteur EPR, auprès de l'autorité de Sûreté américaine (NRC, National Regulatory Commission), franchissant une nouvelle étape vers la mise en service, envisagée dès 2015, du premier EPR aux États-Unis.

Fin 2007, la technologie EPR était choisie par plusieurs électriciens et sept projets étaient annoncés, dont :

  • Constellation : Calvert Cliffs (Maryland) et Nine Mile Point (New York),
  • Amarillo power : Amarillo (Texas) (deux unités),
  • Ameren : Callaway (Missouri),
  • AEHI (Alternate Energy Holding) : Bruneau (Idaho),
  • PP&L : Susquehanna (Pennsylvanie).

Dans le domaine du recyclage des combustibles, l'alliance INRA (International Nuclear Recycling Alliance), conduite par Areva et Mitsubishi Heavy Industries, a signé un contrat avec le Department of Energy (DOE) pour étudier le développement aux États-Unis d'une usine de traitement des combustibles nucléaires usés, et d'un réacteur de génération avancée pour les recycler. Ce contrat s'inscrit dans le cadre du programme Global Nuclear Energy Partnership (GNEP).

En 2008, Areva a lancé le projet d’une nouvelle usine américaine d’enrichissement de l’uranium dans le domaine de l’enrichissement sur le site d’Eagle Rock (Idaho). L’usine, baptisée Eagle Rock Enrichment Facility (EREF). Les travaux de la future usine devraient débuter en 2011, sous réserve de l’obtention des permis nécessaires[21]. Cette usine devrait à terme produire 3,8 millions d'UTS (Unité de Travail de Séparation) d'uranium (l'unité du secteur).

Dans le domaine des énergies renouvelables :

  • En septembre 2008 Areva et Duke Energy ont créé ADAGE, une joint-venture pour développer des centrales biomasse aux États-Unis[22].
  • En février 2010 Areva a annoncé l’acquisition de la société Ausra (basée à Mountain View en Californie)[23]. Cette société propose des solutions de production d’électricité et de vapeur par concentration de l’énergie solaire.
  • En avril 2010, Areva et Fresno Nuclear Energy Group, LLC (FNEG) ont annoncé la signature d’un contrat portant sur la première phase du développement d’un parc d’énergies sans CO2 (ou Clean Energy Park) dans la région de Fresno (Californie)[24]. Ce projet associera le nucléaire et les énergies renouvelables pour produire de l’électricité. La 1re phase prévoit la construction d’une centrale solaire à concentration, destinée à alimenter en électricité une usine de traitement des eaux usées. Le contrat signé porte sur les études de faisabilité du projet.


Areva en Chine

Article détaillé : Programme nucléaire de la Chine.

Areva collabore avec la Chine depuis les années 1980. Début 2009, le groupe est présent en Chine à travers :

  • 11 implantations commerciales,
  • une usine qu’il détient à 100 %,
  • 13 co-entreprises.

Le groupe emploie plus de 2 900 personnes en Chine[25] et souhaite saisir les opportunités offertes par l’accélération du programme nucléaire dans le pays[26] .

Areva a contribué à la construction de neuf des onze centrales nucléaires en service à ce jour en Chine. Le groupe a en particulier construit les îlots nucléaires de Daya Bay (en service depuis 1993-1994) et de Ling Ao (en service depuis 2002), et fourni des équipements pour les centrales de Qinshan, Tianwan et Hongyanhe.

Depuis 2004-2005, Areva a signé de nouveaux contrats en Chine, concernant la construction de quatre nouvelles centrales nucléaires (en particulier la réalisation de la phase 2 de Ling Ao II et de la phase 2 de Qinshan II).

En novembre 2007, Areva et China Guangdong Nuclear Power Company ont signé le plus grand contrat de l’histoire du nucléaire civil, d’une valeur de 8 milliards d’euros [27]. Ce contrat porte sur la construction de deux réacteurs de nouvelle génération EPR à Taishan (province du Guangdong) et sur l’ensemble des matières et services nécessaires à leur fonctionnement. Après la Finlande et la France, la Chine comptera donc les 3e et 4e EPR en construction dans le monde.

La collaboration d’Areva avec la Chine concerne également :

  • la fabrication et gestion des assemblages de combustible :
    • Areva a noué un partenariat avec la centrale de Yibin, appartenant à la CNNC (China National Nuclear Corporation). Le 1er programme de transfert de technologie date de 1991 avec la technologie d’assemblage de combustible AFA 2G (Advanced Fuel Assembly 2e génération).
    • En 1998, un accord portant sur une nouvelle technologie du combustible a été signé pour prolonger la durée des cycles de combustible grâce à un assemblage de combustible plus performant, AFA 3G.
    • Aujourd’hui, Areva participe à la construction de la seconde ligne de fabrication d’assemblages de combustible de Chine à Baotou (Mongolie-Intérieure).
  • les services :
    • Areva et CNI-23 (China Nuclear Industry 23rd Construction Corporation) ont créé en 2003 la Shenzhen Nuclear Engineering (SNE). Cette co-entreprise propose des prestations de services à l’ensemble du parc nucléaire chinois, en s’appuyant sur les compétences et la technologie du groupe Areva.
    • Areva a signé des contrats avec des entreprises et des instituts de recherche chargés des services de maintenance et des inspections.
  • les équipements :
    • En 2005, une co-entreprise a été créée entre la filiale d’Areva Jeumont S.A. et Dongfang Electrical Machinery Co., Ltd, pour fabriquer les pompes de réfrigérant des réacteurs.
    • En novembre 2010, Areva et CNNC ont lancé la création de la coentreprise à parts égales CAST (CNNC Areva Shanghai Tubing Co.), qui produira et commercialisera des tubes de zirconium pour la fabrication d’assemblages de combustibles[28].
  • Le recyclage
    • En novembre 2010, Areva et CNNC ont signé un accord industriel (dernière étape avant un contrat commercial) sur la coopération dans le domaine du traitement-recyclage des combustibles usés.


Dans le domaine des énergies renouvelables, la Chine représente pour Areva un marché potentiel particulièrement important (énergie éolienne off shore notamment)[29].


Areva au Niger

Areva exploite l'uranium du Niger, cinquième producteur mondial, depuis quarante ans, jouant le rôle de deuxième employeur du pays, après l'État.

Areva est accusé par le gouvernement nigérien de connivence avec la nouvelle rébellion Touareg du Mouvement des Nigériens pour la justice (MNJ) qui opère dans les régions septentrionales du Niger[30]. D'après le président nigérien Mamadou Tandja, ce soutien présumé du groupe nucléaire français au MNJ vise à empêcher des compagnies étrangères concurrentes de s'installer dans la région où le MNJ est présent.

Le Niger et Areva avaient toutefois renouvelé jusqu'à fin 2007 les accords qui les lient. Le prix de l'uranium va augmenter et le Niger va pouvoir vendre directement pour son propre compte 300 tonnes sur le marché. Pour ce qui concerne la prospection de l'uranium, Areva sera désormais traité au même titre que les nouveaux partenaires du Niger, a indiqué Aïchatou Mindaoudou sans préciser de qui il s'agissait. Le samedi 8 septembre 2007, d'importantes manifestations ont eu lieu au Niger pour réclamer le « départ d'Areva » du pays[31]

Malgré ces rebondissements et l'insécurité croissante du Nord-Niger, Areva a annoncé à la mi-janvier 2008 des investissements majeurs (plus d'un milliard d'euros) sur le site d'exploitation d'Imouraren, et la conclusion d'un accord mettant fin à des mois de tensions avec les autorités nigériennes. Il est ainsi prévu de créer 1 400 emplois directs sur ce site qui devrait devenir d'ici 2011 la plus grande mine d'Afrique de l'Ouest. Les avantages seraient cependant aussi évidents pour l'industrie nucléaire française qui pourra, une fois la mine en pleine activité, avec un rendement de 5 000 tonnes d'uranium par an[32], assurer 100 % de ses besoins en uranium – voire plus – ce qui lui permettrait de devenir à son tour exportateur et premier producteur mondial d'uranium.

Pour son activité au Niger, Areva s'est vu attribuer en 2008 le Public Eye Awards, prix négatif décerné par Public Eye, contre-manifestation critique du Forum économique mondial de Davos. La raison invoquée est que les mineurs et leurs familles ont été insuffisamment informés sur les risques réels liés à la radioactivité, les médecins de l'entreprise pratiquant « régulièrement de faux diagnostics sur les employés pour ne pas avoir à supporter les frais de traitements »[33],[34],[35]. Anne Lauvergeon, présidente du directoire d'Areva, a qualifié dans une lettre aux responsables de la Déclaration de Berne « d'allégations infondées » les accusations de l'ONG, annonçant en même temps la volonté de l'entreprise de « rétablir quelques vérités sur [sa] présence au Niger »[36],[37].

En janvier 2009, Areva a obtenu le permis d’exploitation du site d’Imouraren au Niger [38] et signé la convention minière avec l’État du Niger. En mars 2009, ils ont créé la société Imouraren SA[39] en vue de l’exploitation du gisement. Imouraren SA est détenue à 56,65 % par Areva, 33,35 % par l’État du Niger, et 10% par le coréen Kepco (décembre 2009). En contrepartie, l’électricien coréen pourra utiliser 10% de la production annuelle de la mine pour alimenter ses réacteurs en Corée[40] .

Le 16 septembre 2010, 5 collaborateurs de SATOM, filiale de VINCI, et un collaborateur d’Areva ainsi que son épouse ont été enlevés à Arlit, dans le nord du Niger[41]. À la suite de cet enlèvement, les 2 entreprises ont décidé d'évacuer tous leurs expatriés du nord du Niger[42]. De nouvelles mesures de sécurité ont été ensuite définies avec les autorités nigériennes et françaises et leurs renforts ont abouti au retour des premiers expatriés français dans le pays en juillet 2011[43].

Areva en Inde

Article détaillé : Programme nucléaire de l'Inde.

L'Inde est un marché prioritaire pour Areva[44] :

  • l’Inde est le sixième consommateur mondial d'énergie ;
  • sa demande en énergie et en infrastructures de transport et distribution d’électricité est en très forte croissance ; le pays a pour objectif d’accroître de 40 000 MW sa capacité de production entre 2008 et 2020, ce qui représente 25 à 30 nouveaux réacteurs ;
  • l’Inde a signé en septembre 2008 un accord de coopération avec le Groupe des Fournisseurs Nucléaires (GFN), mettant fin à un embargo de 34 ans sur le commerce nucléaire civil. Cette décision a permis la signature par l’Inde de plusieurs accords bilatéraux de coopération dans les applications civiles de l’énergie nucléaire, dont le premier avec la France fin septembre 2008.

Début 2009, Areva emploie en Inde près de 4 200 personnes réparties entre :

  • 11 sites industriels (Bangalore, Chennai, Pondichery, Calcutta, Naini, Dehli ainsi que Hosur, Padappai et Baroda créés en 2008),
  • 22 directions commerciales régionales.

Dès la réouverture du commerce nucléaire entre le pays et le reste du monde, Areva a conclu, fin décembre 2008, le premier contrat de fourniture d’uranium d’origine étrangère, signé avec le Département à l’Énergie Atomique indien. Cet accord porte sur la livraison de 300 tonnes d’uranium à l’électricien nucléaire indien Nuclear Power Corporation of India Ltd (NPCIL), destinées à alimenter ses réacteurs soumis aux contrôles de l’AIEA.

Areva envisage de fournir plusieurs réacteurs nucléaires à l’Inde. Un Memorandum of Understanding (MOU) a été signé à cet effet entre Areva et la NPCIL, le 4 février 2009, portant sur :

  • la construction de deux réacteurs EPR sur le site de Jaitapur en Inde (le site devrait, à terme, accueillir 6 réacteurs) ;
  • la fourniture de combustible pendant toute la durée de vie de ces réacteurs.


Le 13 octobre 2010, Areva a remis une offre révisée à la société NPCIL (Nuclear Power Corporation of India Limited) pour la construction de ces 2 réacteurs EPR[45]. Le 6 décembre, ont été signés de nouveaux accords qui fixent[46] :

  • les conditions contractuelles,
  • le schéma industriel pour la réalisation du projet,
  • le partage des rôles et des responsabilités (Areva fournit les îlots nucléaires et les services associés),
  • le lancement de plusieurs partenariats entre Areva et l’industrie nucléaire indienne.


Areva en Suède

Article détaillé : Programme nucléaire de la Suède.

En janvier 2007, Areva a remporté deux contrats portant sur la modernisation de la tranche 2 de la centrale d'Oskarshamn et l'extension de la durée de vie de la tranche 4 de la centrale de Ringhals [47].

Histoire

Areva a été créé le 3 septembre 2001, par la fusion de CEA Industrie, Framatome et Cogema.

Sa raison sociale est Areva SA, même si non nom légal est Société des participations du Commissariat à l'énergie atomique[48]. Le nom Areva n'est pas un sigle, il a été inspiré par l'abbaye d'Arévalo, en Espagne[49]. Néanmoins, le groupe écrit son nom en majuscules, AREVA.

La branche transmission et distribution d’électricité (Areva T&D) a été achetée à Alstom le 9 janvier 2004. Elle a été cédée le 7 juin 2010 à Alstom et Schneider Electric. Le 24 janvier 2007, la Commission européenne, représentée par la commissaire à la concurrence Nelly Kroes, a condamné Areva ainsi que neuf autres entreprises opérant dans le secteur des appareillages de commutation pour entente illégale (de 1988 à 2004) violant les règles des traités européens. Areva a été condamnée à verser une amende de 53,5 millions d'euros au budget européen (somme pour laquelle Alstom est solidairement responsable pour la période pendant laquelle il était propriétaire de la filiale condamnée. Cette filiale ayant été rachetée par le groupe Areva vers la fin de l'infraction, en janvier 2004, les sociétés mères du groupe Areva partagent solidairement la responsabilité pour la durée de l'infraction après l'acquisition)[50].

Areva s’est séparé de la branche transmission et distribution (Areva T&D) fin 2009, se recentrant sur la production d’énergie « sans CO2 » au sens large : les énergies renouvelables prennent une part croissante dans les activités du groupe, aux côtés du nucléaire. Le business group énergies renouvelables a ainsi été créé en 2010.

Développement de l'EPR

Article détaillé : Réacteur pressurisé européen.

Au cours des années 1990, Areva a développé un nouveau réacteur nucléaire : l'EPR. La commercialisation a débuté au cours des années 2000.

L’EPR est un réacteur de 3e génération d’une puissance de 1 600 MW. Le premier EPR est en cours de construction en Finlande, sur l’île d’Olkiluoto. La mise en service, initialement prévue en 2009, est actuellement annoncée en 2012.

Des réacteurs EPR sont :

  • en construction en France (Flamanville, mise en service prévue en 2016)[51],
  • en construction en Chine (2 réacteurs)[52],
  • en projet en Inde (2 réacteurs)[53] et au Royaume-Uni (8 réacteurs)[54].

Gouvernement de l'entreprise[55]

Areva est une société anonyme de droit français à directoire et conseil de surveillance.

Conseil de surveillance

Membres nommés par les actionnaires :

Membres représentant l'État, nommés par le gouvernement :

  • Pierre-Franck Chevet
  • Jean-Dominique Comolli
  • Luc Rousseau
  • Pierre Sellal

Membres représentant les salariés :

  • Jean-Claude Bertrand - Areva NC - Pierrelatte
  • Gérard Melet - Areva NC - La Hague
  • Alain Vivier-Merle - Areva NP - Lyon

Comités du conseil

Le Conseil de Surveillance peut décider de la création de Comités dont il fixe la composition et les attributions, et qui exercent leur activité sous sa responsabilité.

En 2011, on dénombrait ainsi 4 Comités :

  • Le Comité stratégique, dont le rôle est d’éclairer le Conseil de Surveillance sur les objectifs stratégiques d’Areva ; de se prononcer sur les décisions stratégiques proposées par le Directoire au Conseil de Surveillance.
  • Le Comité d’audit a pour mission la définition des normes comptables, financières ou déontologiques, à mettre en œuvre. Il réalise des études sur des points particuliers, sur demande du Conseil de Surveillance ou de sa propre initiative.
  • Le Comité des rémunérations et des nominations propose au Conseil de Surveillance le montant des rémunérations ou avantages en nature des mandataires sociaux d’Areva, se basant sur l’évaluation des performances individuelles. Il examine les dossiers des personnalités pressenties aux fonctions de membres du Directoire et communique son avis au Conseil de Surveillance, et donne également son avis sur les nominations des dirigeants des sociétés du groupe.
  • Le Comité de suivi des obligations de fin de cycle participe au suivi du portefeuille d’actifs dédiés constitué par Areva pour couvrir les charges futures d’assainissement et de démantèlement d’installations nucléaires.

Directoire

Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance pour une durée de 5 ans[56].

  • Luc Oursel (président du directoire)
  • Phillipe Knoche (Directeur général délégué)
  • Olivier Wantz (Directeur général adjoint, en charge du soutien aux opérations)
  • Sébastien de Montessus (Directeur Général adjoint, en charge du Business Group Mines)
  • Pierre Aubouin (Directeur Général Adjoint, en charge des finances)


Analyse stratégique

Cette section ne cite pas suffisamment ses sources. Merci d'ajouter en note des références vérifiables ou le modèle {{Référence souhaitée}}.

La présidente Anne Lauvergeon estime que dans un monde de l'énergie en pleine recomposition, son groupe dispose de nombreux atouts (résumé de ses propos) :

  • L'Europe est en train de redécouvrir la dimension stratégique de l'énergie après une période de relatif désintérêt et l'intérêt d'une vision européenne de l'énergie qui va passer par des regroupements. À partir de 2012, l'Europe va devoir faire face au remplacement des vieilles centrales et devra en plus, mettre en œuvre 1 000 mégawatts de capacités nouvelles chaque mois.
  • Les grandes sociétés du secteur de l'énergie ont vu ces dernières années leurs marges s'apprécier très fortement et beaucoup d'entre elles ont des capacités financières considérables. Les regroupements vont permettre de créer de nouveaux acteurs capables de disposer de réserves financières encore plus importantes, ce qui va leur permettre d'investir massivement dans la production et dans les réseaux de transmission et de distribution.
  • Areva a un ambitieux plan de développement dans l'uranium, car dans les trente prochaines années, les sociétés de l'énergie vont devoir doubler les capacités de production et améliorer très nettement les réseaux et les interconnexions. Les besoins d'Areva en besoins d'investissements vont devenir considérables alors même que la société est limitée dans ses capacités d'endettement et que les gros investissements doivent être pris en garantie (quasi-dette) sur le bilan. L'adossement à un autre groupe ou un nouveau regroupement doit donc être envisagé.
  • En dehors de l'Europe, cinq autres pays sont particulièrement visés[57] par Areva : la Chine, les États-Unis, la Libye, l'Iran et l'Inde.

Les ambitions d'Anne Lauvergeon furent toutefois longtemps contrecarrées par la non privatisation du groupe décidée par le gouvernement. Par ailleurs, la manière dont elle avait conduit sa réélection à la tête d'Areva en 2006 avait fâché Thierry Breton, le ministre de l'industrie de l'époque.

Le mariage avec Alstom est régulièrement envisagé, de même qu'un rapprochement avec Bouygues. De plus, Areva ne dispose pas de suffisamment de trésorerie pour opérer des rachats massifs alors qu'il doit faire face à des grands chantiers : la construction d'un réacteur nucléaire en Finlande, d'une usine d'enrichissement en France et le futur EPR de Flamanville.

L’ouverture du capital d'Areva a été annoncée par le gouvernement français depuis 2003, mais a été reportée plusieurs fois, notamment au profit des privatisations de GDF et d'EDF. Fin octobre 2005, le premier ministre Dominique de Villepin a annoncé qu'il suspendait le processus. L’élection de Nicolas Sarkozy en mai 2007 a ravivé les discussions autour d’une possible ouverture du capital d’Areva. Le 31 août 2007, Anne Lauvergeon insistait sur la nécessaire évolution du capital pour financer le développement du groupe.

Le 30 juin 2009, Areva annonce l’ouverture de son capital à de nouveaux partenaires et à ses salariés, à hauteur de 15 %. Le groupe annonce également la mise en vente de Areva T&D. Le 7 juin 2010, Areva annonce avoir finalisé la cession de Areva T&D à Alstom et Schneider Electric.

En 2011, Areva annonce une stratégie axée sur :

  • Un renforcement de la présence du groupe à l’international.
  • L’ambition de devenir « leader de la production d’électricité sans CO2 », cela incluant le nucléaire mais aussi les énergies renouvelables.
  • La maitrise des risques et le renforcement de la sureté.

Chiffres-clés

Données financières[58]

Données financières au 31 décembre
(en millions d'euros)
Années 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 [59]
Chiffres d'affaires 8 265 8 255 11 109 10 125 ¹ 10 863 11 923 13 160 14 003 ³ 9 104
Résultats d'exploitation 180 342 640 551 407 751 417 501 423
Résultats nets part du groupe 240 389 451 1 049 ² 649 743 589 552 883
Capitaux propres 4 020 4 113 4 928 6 362 6 722 6 994 6 547 6 648 8 664
Dettes financières 2 217 800 1 884 2 016 2 119 4 915 6 662 7 741 7 240
Carnet de commandes n.d. n.d. 19 820 20 569 25 627 39 834 48 246 49 438 44 204
(1) sans FCI, le pôle connectique vendu, soit +3,7 % en données comparables
(2) 451 M€ hors FCI (pôle connectique)
(3) 8 529 M€ hors T&D

Impact financier du chantier Olkiluoto 3

Suite au retard du chantier de l'EPR Finlandais, Areva doit provisionner pour verser des pénalités à TVO. Une provision de 60 millions d'euros a été passée en 2005, puis une provision évaluée à 200 millions d'euros au premier semestre 2006[60]. À fin 2006, le montant de ces provisions est estimé à 700 millions d'euros[61]. En 2007, de nouvelles provisions devraient être passées pour un montant évalué entre 500 et 700 millions d'euros, ce qui porterait le surcoût à 1,5 milliard d'euros[62]. Au premier septembre 2009, Areva porte ces provisions à 2,3 milliard d'euros et menace d'arrêter le chantier, après avoir porté plainte contre son client [63].

Données boursières

Depuis le 30 mai 2011, l’intégralité du capital d’Areva est cotée sous forme d’actions ordinaires [64]

  • Actions cotées à EURONEXT
  • Membre de l'indice SBF 120 / MID CAC 100
  • Symbole : CEI
  • Code ISIN FR : 0004275832
  • Valeur nominale : 38 €
  • Nombre total d'actions cotées : 383 204 852[65]


Données boursières au 31 décembre
Années 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010¹
Cours de l’action au 31 décembre (en euros) 335 405.5 563 785 350 349 36,17
Capitalisations boursières au 31 décembre (en millions d’euros) 11 873 14 372 19 954 27 823 12 405 5 709 13 821
Nombre de transactions quotidiennes (en nombre de titres) 7 697 7 127 5 255 7 067 6 071 5 874 38 578
(1) Le 27 décembre 2010, le nominal de l’action ordinaire et du certificat d’investissement Areva a été divisé par 10 dans le cadre de l’augmentation de capital réservée à l’État et à Koweit Investment Authority

Répartition des actions [66]:

  1. Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives 73 %
  2. État français 10,2 %
  3. Kuwait Investment Authority 4,8 %
  4. Caisse des dépôts et consignations 3,3 %
  5. EDF 2,2 %
  6. Total 1 %
  7. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (ex Calyon) 0,9 %
  8. Framépargne 0,3 %
  9. Areva Auto contrôle 0,3 %
  10. Public 4 %

Communication

Campagnes de publicité

En 2006, une campagne à l'échelle mondiale, « Experts en énergie », gérée par Euro RSCG C&O, et réalisée par le collectif français H5, s’est donné comme but de « renforcer la visibilité de la marque, de développer ses compétences et de montrer la cohérence de ses activités dans le domaine de l’énergie. » Cette campagne, illustrée par la célèbre chanson Funkytown, a été critiquée par les antinucléaires qui ont dénoncé "la contamination funky"[67].

Fin 2010, une nouvelle campagne publicitaire déferle sur les écrans avec le film "l'épopée de l'énergie". Diffusée en Europe et aux États-Unis pour un coût annoncé d'au moins 20 millions d’euros, elle provoque une nouvelle fois une critique virulente de nombreux anti-nucléaires et des promoteurs des économies d'énergie tel Thierry Salomon de l'association négaWatt.
À partir de janvier 2011, le Réseau Sortir du nucléaire diffuse une "contre-campagne" pour dénoncer la "propagande" d'AREVA.

Le sponsoring sportif

Areva sponsorisait des bateaux français à la Coupe de l'America : Défi Areva en 2003, Areva Challenge en 2007. Ce parrainage a suscité de vives protestations en Australie et en Nouvelle-Zélande, pays dont les opinions publiques sont opposées au nucléaire, mais aussi en France où les antinucléaires ont dénoncé une provocation, estimant que le vent était lié aux énergies renouvelables et non au nucléaire[68].

En 2009 le groupe Areva devient le sponsor de la fédération française d'athlétisme et par extension du Meeting Golden League de Paris Saint-Denis (athlétisme), désormais appelé le Meeting AREVA, en remplacement de Gaz de France.

Le maillot Areva des joueurs du 1. FC Nürnberg (ici porté par l’attaquant Albert Bunjaku)

En Allemagne, Areva NP, dont le siège social allemand se trouve à Erlangen près de Nuremberg, est le principal sponsor du club de football de première division 1. FC Nürnberg depuis 2008[69]. Le contrat a été signé le 17 juillet 2008[70] et restera en vigueur jusqu’à la saison 2011/2012. Selon le quotidien populaire bavarois Abendzeitung, Areva a soutenu le club par une somme de 2,8 millions d’euros au cours de la saison 2010/2011[71]. Le logo de l’entreprise orne le maillot des footballeurs de l’équipe.

Cependant, après les accidents nucléaires de Fukushima, des protestations de supporteurs et de groupes écologistes ont remis en cause le contrat liant le club à Areva[72],[73].

« Le modèle d'Areva, c'est... Nespresso »

Dans une interview au magazine économique Challenges, Anne Lauvergeon directrice du groupe déclarait le 10 juillet 2008 : « L'uranium est un des éléments moteurs de notre succès. Notre modèle, c'est... Nespresso : nous vendons les cafetières, et le café qui va avec. Et le café, c'est très rentable. Ainsi en Chine, nous avons vendu deux îlots nucléaires, plus 35 % de la production d'Uramin, dont nous sommes propriétaires. Cela illustre notre modèle intégré »[74].

Notes

  1. Document de référence 2010 www.areva.com, p.186
  2. Document de référence 2010, p.203
  3. Areva consolidait en 2004 environ 250 filiales (rapport 2004)
  4. Article Enerzine 29/01/2010
  5. Article L'Usine Nouvelle 08/06/2010
  6. Document de référence 2010, p.94
  7. Document de référence 2010, p.59
  8. [http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20110125trib000595452/eoliennes-offshore-la-bataille-des-fabricants.html Article la Tribune
  9. Article Durableo
  10. Document de référence 2010, p.41
  11. Document de référence 2010, p.116
  12. Document de référence 2010, p.120
  13. Article Actu Environnement
  14. Document de référence 2010, p.124
  15. Document de référence 2010, p.117
  16. Site Officiel Helion
  17. Document de référence 2010, p.332
  18. Article Le Monde
  19. Document de Référence 2010, p.129.
  20. Le site http://us.areva.com présente le CA 2007
  21. Article Le Figaro, 02/01/2009.
  22. Site ENERGO, 25/09/2008.
  23. Site Environnement France, .
  24. Site SmartPlanet, 05/05/2011.
  25. AREVA Overview 2008, p.100
  26. Document de référence AREVA 2010, p.99
  27. Chine : Contrat historique de Areva, sur le site de Areva
  28. L'usine Nouvelle, 05/10/2010
  29. Document de référence AREVA 2010, p.120
  30. Courrier international, NIGER • L'affaire Areva ou la fin du monopole français sur l'uranium nigérien
  31. Le blog finance
  32. Dépêche annonçant la conclusion de l'accord sur le site de RFI.
  33. Annonce du prix sur le site de l'ONG : (de) (en) (fr) Public Eye on Davos 2008 (consulté le 25 avril 2011).
  34. Angélique Mounier-Kuhn, L'uranium, ce pactole maudit. Article du quotidien suisse Le Temps du 16 février 2008 reproduit sur le site de la Déclaration de Berne (consulté le 25 avril 2011).
  35. Jessica Aldred, Awards shine spotlight on big business green record. Article du quotidien britannique The Guardian commentant le prix, 22 janvier 2008 (site consulté le 25 avril 2011).
  36. Les entreprises dénoncées réagissent!. Site de la Déclaration de Berne (consulté le 25 avril 2011).
  37. Areva et le Niger : un partenariat durable (présentation sur le site de l'entreprise de ses activités au Niger, consultée le 25 avril 2008).
  38. Site Emploi Energie.
  39. Document de référence AREVA 2010, p.229
  40. Site Energie & Futur, 05/02/2010
  41. Le JDD, 16/09/2010
  42. La Tribune, 27/09/2010
  43. BBC, 25/07/2011
  44. Dossier de presse « AREVA en Inde » sur www.areva.com, Document de Référence 2008 p.68 et AREVA Overview 2008.
  45. Document de référence AREVA 2010, p.96
  46. Environnement France
  47. Areva va moderniser les centrales nucléaires suédoises, Enerzine, 19 janvier 2007
  48. Voir par exemple ce document de 2007]
  49. Voir la FAQ sur le site web d'Areva Leader mondial de l'énergie nucléaire et acteur majeur des énergies renouvelables - AREVA.
  50. Communiqué de la Commission européenne
  51. France 2, 20/07/2011
  52. Environnement France, 23/04/2010
  53. Document de référence AREVA 2010, p.95
  54. SiteEnerzine, 01/08/2011
  55. Site officielAreva
  56. sur le site officiel du groupe, consulté le 15 09 2011
  57. « Areva vend deux réacteurs nucléaires à la Chine », article de Jean-Michel Bezat, Le Monde du vendredi 2 février 2007
  58. Rapports annuels 2003, 2005, 2006, Document de Référence 2007, p.201, 223 et 255 et 2008, p.169 et 307
  59. Document de référence 2010
  60. Areva pourrait perdre plus d'1 milliard d'euros en Finlande - Rumeurs du 20/10/2006 [lire en ligne]
  61. Les retards s'accumulent pour l'EPR finlandais et la facture grimpe - investir.fr 13-08-2007 [lire en ligne]
  62. Nouveaux retards pour l'EPR finlandais ; La Tribune ; 13/08/2007
  63. Areva menace d'arrêter le chantier de l'EPR en Finlande [lire en ligne]
  64. Site Areva Profil de l'actionnariat, au 30/05/2011
  65. Site Areva : Guide du titre
  66. - Site officiel Areva
  67. Affichage d'un communiqué de presse
  68. Affichage d'un communiqué de presse
  69. (de) Sponsoring heißt Partnerschaft (site Areva/1. FCN, consulté le 26 avril 2011).
  70. (de) Saison-Rückblick Teil I - Die aufregende Saison 2008/09 im Club-Tagebuch (site du 1. FCN, consulté le 27 avril 2011).
  71. (de) Streit um Areva – Atomkraftgegner attackieren 1. FCN (site du quotidien Abendzeitung, consulté le 27 avril 2011).
  72. Le maillot Areva boudé par les supporteurs (quotidien Libération du 25 avril 2011, site consulté le 27 avril 2011).
  73. (de) Nürnberger Fanprotest gegen Sponsor – Atomgeld, nein danke! (site du quotidien berlinois taz, consulté le 27 avril 2011).
  74. « le modèle d'areva, c'est... nespresso », Challenges, 10 juillet 2008

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes


Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Areva de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Нужен реферат?

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Areva — SA Type Public (Euronext: CEI) Industry Mining …   Wikipedia

  • AREVA — Logo de Areva Création 2001 Forme juridique …   Wikipédia en Français

  • Areva — Gruppe Rechtsform S.A. ISIN FR0004275832 Gründung 2001 …   Deutsch Wikipedia

  • Areva NC — Areva NC, formerly Cogema (Compagnie générale des matières nucléaires) is a French company, created in 1976 from the production division of the French government s CEA (English: Atomic Energy Commission.) It is an industrial group active in all… …   Wikipedia

  • AREVA — Gruppe Unternehmensform S.A. ISIN …   Deutsch Wikipedia

  • Areva — Tipo Sociedad anónima ISIN FR0004275832 Fundación 2001 Sede …   Wikipedia Español

  • AREVA NP — Logo de Areva NP Création 2001 …   Wikipédia en Français

  • Areva T&D — Areva T D Logo de Areva T D Forme juridique société anonyme à conseil de surveillance et directoire …   Wikipédia en Français

  • Areva T&D — Год основания 2004 Упразднена 2010 Причина упразднения …   Википедия

  • Areva NP — S.A.S. Тип акционерно …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”